⑴ 收房时一房间没窗户,被开发商堵住了
这样封堵窗户的实际房屋与之前公布的规划设计存在严重差异,可以向开发商交涉,必要时应当向人民法院起诉。
⑵ 请教一个法律问题,有关房产开发商遮挡我们家窗户
法律上有规定,开发商的行为对你们的采光权和通风权造成了即将到来的危险,可以向法院起诉开发商,要求 防止侵害。
⑶ 开发商建房不安窗户算违法吗
违规。
⑷ 拆迁安置房居住地下室如无窗户开发商可以买卖吗是否违法!
地下室无光钱,又潮湿不通分,这怎么能住人。拆迁安置房应该是适合人居住的房屋。开发商拿不能住人的房屋给拆迁户,这就是违或违法的行为。拆迁户可以不要。或上诉开发商。
⑸ 新房卧室没有窗户开发商是否有责任
新房客厅无窗户购房者要求开发商承担违约责任
发布者:宪红 来源:呼伦贝尔日报 浏览: 574 发布时间:2010-03-14 18:42:12
1
新房客厅无窗户购房者要求开发商承担违约责任
张玉岐 马 然
2007年8月7日,薛某作为回迁户与呼伦贝尔市某房地产开发公司签订了商品房买卖合同,购买了某小区5号楼201室。合同约定,薛某需支付超出回迁面积的房款计64000元,房地产开发公司于2008年1月20日前将房屋交付给薛某。
2008年1月2日,房地产开发公司向薛某交付了房屋钥匙,薛某对该房屋进行了装修,现已入住。双方交付钥匙时,薛某房屋的起居室(客厅)没有窗户,2008年7月5日,房地产开发公司为薛某在其楼房东山墙开了一个窗户。薛某认为2008年7月5日前房地产开发公司交付的房屋因起居室没有直接采光而不符合交付条件,应视为其逾期交房,故诉至法院,要求房地产开发公司承担违约责任。一审法院判决房地产开发公司支付薛某逾期交房的违约金6900元。房地产开发公司不服,认为他们提供的设计图纸中已经显示了起居室没有窗户,薛某是在知晓这一事实的情形下与公司签订的商品房买卖合同,应视为薛某认可了这一事实,并且该房屋已交付薛某使用,公司并未违约,据此向呼伦贝尔市中级人民法院提起上诉,要求二审予以改判。
主审法官认为,薛某与房地产开发公司在自愿协商的基础上签订的商品房买卖合同,合同未违反法律法规的相关规定,应为合法有效。本案的争议焦点在于,房地产开发公司在薛某已经接收了该争议房屋的情况下是否还应承担违约责任。依照我国合同法的相关规定,当事人之间应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯全面履行自己的义务。具体到商品房买卖合同而言,无论采用何种设计方案,也无论双方当事人是否存在约定,所交付的房屋都应当在质量及使用性能上符合商品房的基本要求,这是卖房者应当承担的默示担保责任,是法定义务,所以房地产开发公司向薛某交付的房屋的起居室应当具备直接采光、自然通风的使用性能,否则就要承担相应的违约责任。据此,二审法院依法维持了一审法院的判决。
《中华人民共和国合同法》第六十条:“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”第一百零七条:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”第一百一十二条:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。”
国家技术监督局、建设部颁布的《住宅设计规范》第3.2.2条:“起居室(厅)应有直接采光、自然通风,其使用面积不应小于12m2。”第5.1.4条:“卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风。单朝向住宅应采取通风措施。”
⑹ 拆迁安置房地下室无窗户开发商出售是否违法
物权法规定:占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位,属于内业主共有容。 《物业管理条例》第55条规定,利用物业共用部位、共用设施进行经营的,应当在征得业主、业主大会和物业管理企业同意后,按照规定办理有关手续,业主所得收益应当主要用于专项维修资金,也可以按照业主大会的决定使用。 物业除非获得业主大会或业主委员会的许可,否则无权无权对私自划定的停车位收费,收费停车场需要报批,必须持有物价部门下发的收费许可证,收费要开发票。未取得《收费许可证》的住宅物业管理小区,不得向业主收取停放机动车费用,业主有权拒交。你们可以向物价局反映要求处理,也可以由业主委员会到法院告物业侵权。
⑺ 开发商在小区会所原本没有窗口的小区外墙上开两个窗,违规吗
违规,不合法。
这种行为属于擅自改变施工图纸,而且根据你的描述,房子版应该已经权为竣工验收交付使用后的房子,更不能随便开凿、更改房屋外观、结构等。
竣工验收的房子在房管局下属的档案馆有施工图备案,那就是最根本的证据。
你可以向房管局或者建设局反应这个问题,要开发商或者物业公司恢复原样。
⑻ 商品房比设计少一个窗户能要求开发商换房子吗
这要看你和开发商的购房合同上是否注明 如果合同上有关于厨房是否是有窗户这类回说明那就可以答要求换房 另外开放商的户型图也可以起一定的举证效力 不过户型图只能作为辅助证据 毕竟只是个参考 但是如果你无法拿出当初开放商对厨房应该有窗户这类承诺的有效证据 比如合同或录音影像类证据 那么你很难主持自己的权利 建议你看看周围有没有和你一样情况的住户 一起去找开发商比较好 希望这个回答对你有帮助
⑼ 回迁房小卧室没窗户开发商有责任补偿吗
这个你需要看一下房子的图纸,如果图纸上有。实际没有那你可以和开发商协商。