房地产企业签证单是什么意思

⑴ 房地产中的现场签证是指什么

现场签证是指经发包人现场代表或其授权的监理工程师、承包人现场代表就施工过程中涉及合同价款之外

⑵ 建筑行业中的签证是什么意思干什么用的

【建筑行业中的签证】即工程签证，是指工程承发包双方在施工过程中按合同约定或者施工惯例对支付各种费用、设计变更、顺延工期、造价调整、赔偿损失等所达成的双方意思表示一致的补充协议。
【签证的法律意义】2004年9月，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》，对工程签证的作了明确的规定，使工程签证有了法律的依据。该解释第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”
【作用】
1、建设工程项目一般投资大，建设周期长，不确定因素较多。在施工周期内材料设备价格变化较快，施工合同不可能对未来整个施工周期内可能发生的情况都作出预见和约定，施工图预算也不可能对整个施工期发生的费用都作出详尽的预测，而且在实际施工中，主客观条件的变化又会给整个施工过程带来许多不确定因素。有了工程签证，施工方可以及时调整施工方案，并通过签证得到业主对质量、价格以及工期等的重新认可。
2、低价中标是国际上通行的建设工程评标方法，面对日益激烈的市场竞争，许多施工企业为了承揽到工程，只得采取极力压价的办法。低价中标带来的后果往往使施工企业面临亏损的处境，企业必须作到“低中标，勤签证”，才能保证不可预见因素造成的成本增加。

⑶ 房地产企业说的"收方"是什么意思为什么常和签证并列呢

如楼上所说，“收方”通常指的是将土石方量测量出来的，但是测量出来当然要记录在签证上了。
但是也不一定测量出来就必须马上办签证的，收方的各方将数据记录后，再由乙方将数据记录在签证上后找各方人员复核签字。

⑷ 什么现场收方记录和现场签证单是一回事吗

签证单是因地质条件变化、建设单位要求、设计变更等因素产生的工程量增加费用，要根据实际发生工程量、工作量经监理、建设单位认可签字后，作为追加工程造价的结算依据。
收方单是指收到某一单位的某些材料或其他等东西后出具的收到的手续清单。

签证单与收方单的区别
一、 区分原因
1. 在外行人眼里变更、签证是判断企业管理优劣的标准。有些人认为完全按图施工没有变更洽商说明图纸设计完善设计管理到位没有签证说明现场没有做错拆除、停工抢工等管理问题工程管理到位。因此给集团审计提供准确的数据是必要的。
2. 变更和洽商、签证和收方在解决经济纠纷时的意义是不同的当然纠纷很少发生但不能避免。 当然我的解读不一定全面还望各位领导指正。
二、 收方单与签证单的区别
1. 收方的内容是多是施工图上有的、或根据零星委派等增加的最终是会反应在竣工图上的。
2. 签证是纯的经济资料 记录的是最终不能或无法反应在竣工图上的内 容
抢工、停工的补偿签证——做好事实记录在开会讨论前无效， 总包、分包之间发生的争议、违约签证如为总包实施事项但又没及时完成影响到分包委派分包协助实施再从总包扣除等等类似签证。
其它 如现场材料特殊情况下的转运一般情况材料的二次及多次转运已经含在合同价中  特别说明如遇工程施工图上原本没有，后来增加的应以变更或洽商形式反应出来。而不是签证。变更、洽商是图纸的补充和完善是图纸的一部分。
3. 过程中无法确定的与经营管理部联系逐渐完善。

⑸ 房产网签申请表到底是什么意思

网签是指在房地产领域网签就是交易双方签订合同后，到房地产相关部门进行备案，并公布在内网上。然后会给容个网签号，用户可以通过网签号在网上进行查询。网签是为了让房地产交易更加透明化，防止"一房多卖"，签合同后可以撤销。一般的"网签"程序是：1.交易双方当事人根据网上公示的商品房定金协议或买卖合同文本协商拟定相关条款;2.由房地产开发企业通过网上签约系统，打印经双方确认的协议或合同;3.双方当事人签字(盖章);4.在电子楼盘表上注明该商品房已被预订或签约。在电子商务领域又可以称为电子缔约、合同网签。为避免中介单方擅自"网签"，市住建委发布的《关于完善存量房买卖合同网上签约流程等有关问题的通知》规定，交易双方未在合同上签字或盖章，房地产经纪机构擅自将网上信息提交完成的，经查实后将对该机构或人员的网上签约行为进行限制，并将其违规行为公示曝光，严重的将其违规行为记入该机构和人员的信用档案。

⑹ 网签是什么意思

网签是网上签约的简称，常见于房地产交易领域，指交易双方签订合同后，到房地产相关部门进行备案，形成网签号并在网上公布，用户可以通过网签号在网上进行查询。在电子商务领域又称为电子缔约、合同网签。

网签是为了让房地产交易更加透明化，防止"一房多卖"，签合同后可以撤销。一般的"网签"程序是：交易双方当事人根据网上公示的商品房定金协议或买卖合同文本协商拟定相关条款→由房地产开发企业通过网上签约系统，打印经双方确认的协议或合同→双方当事人签字（盖章）→在电子楼盘表上注明该商品房已被预订或签约。

(6)房地产企业签证单是什么意思扩展阅读

网签和备案有着本质的区别，网签只是房地产管理部门为规范房地产企业规范销售房屋，防止开发企业捂盘以及一房多卖而建立的一个网络化管理系统。

而备案是根据我国建设部所颁发的<城市商品房预售管理办法>第六条规定:商品房预售实行许可证制度。开发企业进行商品房预售，应当向城市、县房地产管理部门办理预售登记，取得《商品房预售许可证》。该办法第十条同时规定:商品房预售，开发企业应当与承购人签订商品房预售合同。预售人应当在签约之日起30日内持商品房预售合同向县级以上人民政府房地产管理部门或土地管理部门办理登记备案手续。

两者的共同作用是 ，防止一房多卖，当我们要注意的是网签是没有备案的法律效力的，只能实现备案的管理效果。办理好网签后如要实现备案的法律效力还必须要到当地的房地产登记机构办理备案登记手续。

⑺ 在房地产建筑行业，签证是一个什么概念呢

现场临时发复生的工程量，主要是得到制业主（建设单位）的认可，做为经济洽商，将来作为结构的依据，不需要设计签字的。 签证”就是“签署证明”的意思，比如现场工程师根据工程现状签署的证明其工程进度的证明文件等。